на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной системы
г. Чебоксары « » 2012г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя управляющего Чувашским отделением №8613 ОАО «Сбербанк России» Малышева Александра Николаевича, действующего на основании Устава Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России», Положения о филиале № 8613 и доверенности № 1971-Д от 27 июля 2011 года, открытое акционерное общество «Технический центр безопасности», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице Генерального директора Иванова Владимира Константиновича, действующего на основании Устава и открытое акционерное общество «Алеф», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Фомина Александра Петровича, действующего на основании Устава, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
“ Договор” - настоящий Договор подряда с Приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
“ Объект” – здания подразделений Чувашского отделения ОАО «Сбербанк России» по адресу:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. С. Михайлова, 1, дополнительный офис №8613/026 ОАО «Сбербанк России».
“ Стороны” – Заказчик, Генподрядчик и Подрядчик.
“ Рабочая документация” – Проектно - Сметная Документация на построение структурированной кабельной системы (далее по тексту - СКС) Объекта, согласованная Заказчиком и Подрядчиком.
“ Работы” – работы по монтажу структурированной кабельной системы Объекта, предусмотренные в проектно-сметной документации и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
“ Услуги” – генподрядные услуги, предоставляемые Генподрядчиком для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору.
“ Скрытые работы” – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность Скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих. Оформляются Актом освидетельствования скрытых работ по настоящему Договору.
“ Исполнительная документация” – технический Проект на СКС Объекта с комплектом рабочих чертежей и результатами тестирования.
“ Согласование” – подтверждение в письменной форме уполномоченными представителями Заказчика, Генподрядчика и Подрядчика.
“ Акт о приеме-передаче фронта работ” - документ, подписанный Сторонами и подтверждающий готовность помещений для своевременного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
“ Акт сдачи-приемки выполненных работ” – документ, подписанный Сторонами после завершения работ по настоящему Договору.
“ Акт сдачи-приемки предоставленных Услуг” – документ, подписанный Сторонами после предоставления Генподрядчиком Услуг для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
“ Месяц” и “день” – календарный месяц или день.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Проектно-сметной документацией выполнить собственными и привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования Работы по монтажу СКС Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
Генподрядчик и Заказчик обязуются принять выполненные Подрядчиком работы.
Генподрядчик обязуется предоставить свои Услуги Подрядчику на период выполнения Работ.
Генподрядчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные Работы за вычетом предоставленных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Цена настоящего Договора составляет сумму 625 000 рублей 00 копеек (Шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС 18 % - 112500 рублей 00 копеек (Сто двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
Указанная в п. 3.1. цена настоящего Договора определена на основании локального сметного расчета (Приложение № 4 к настоящему Договору).
Все изменения в части стоимости Работ и Услуг по настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами.
Счета-фактуры представляются Подрядчиком Генподрядчику в соответствии с п. 5, 5.1. и п. 6 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации в сроки, установленные п.3.ст. 168 Налогового Кодекса Российской Федерации.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок выполнения Работ составляет 21 (Двадцать один) календарный день от даты подписания Сторонами Акта о приеме-передаче фронта работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Датой окончания Работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), которая является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ И УСЛУГ
Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Генподрядчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору) на основании Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при условии устранения всех дефектов, выявленных Заказчиком или Генподрядчиком при приемки Работ.
Без предъявления Подрядчиком полного пакета документов (Акты на скрытые работы, исполнительная документация) Акты о приемке выполненных работ не принимаются и не оплачиваются.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Генподрядчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Генподрядчика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Обязанности Подрядчика:
Принять от Генподрядчика по Акту приема-передачи фронта работ (Приложение №1 к настоящему Договору) Объект для выполнения работ по монтажу СКС.
Выполнить работы, указанные в п.1.5. настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать Работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору) в состоянии и на условиях, предусмотренных статьями 4 и 8 настоящего Договора.
Выполнить работы в сроки, указанные в п.4.1. настоящего Договора.
Приступить к выполнению Работ по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты подписания Акта приема-передачи фронта работ (Приложение №1 к настоящему Договору).
Обеспечить производство работ в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, техническими регламентами.
Применять в ходе выполнения Работ по настоящему Договору строительные материалы, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами.
За 3 (Три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика и Генподрядчика о готовности их к освидетельствованию.
Согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком порядок ведения Работ по настоящему Договору.
Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
В течение 3 (Трех) рабочих дней от даты утверждения Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) вывезти с территории Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.
Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по настоящему Договору другому Подрядчику.
Права Подрядчика:
Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ.
Обязанности Генподрядчика:
Обеспечить необходимую строительную готовность Объекта для своевременного выполнения Подрядчиком Работ, указанных в п. 1.5. настоящего Договора.
Передать Подрядчику по Акту приема-передачи фронта работ (Приложение №1 к настоящему Договору) Объект для выполнения работ по монтажу СКС не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты окончания Строительно-монтажных работ.
Совместно с Заказчиком осуществлять контроль за соблюдением технологии, качества производства Подрядчиком работ по монтажу СКС.
Совместно с Заказчиком участвовать в приемке скрытых работ с подписанием, при необходимости, Актов скрытых работ.
Совместно с Заказчиком принять выполненные Подрядчиком Работы, указанные в п.1.5. настоящего Договора, с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты завершения Работ по настоящему Договору.
Нести ответственность за сохранность законченных Работ, сданных ему Подрядчиком.
Обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика на Объект.
Предоставить Подрядчику точки подключения к источникам электроснабжения и водоснабжения.
Обеспечить охрану бытовых, складских помещений и иного имущества Подрядчика (включая материалы, оборудование, инструменты). Генподрядчик несет перед Подрядчиком полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента передачи Подрядчику фронта работ по Акту приема-передачи фронта работ (Приложение№1 к настоящему Договору) до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение№2 к настоящему Договору). В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, оборудования, Генподрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления.
Осуществлять мероприятия по технике безопасности и охране труда.
Права Генподрядчика:
При выявлении нарушений требований технических регламентов Генподрядчик вправе запретить производство Подрядчиком работ по монтажу СКС и известить о выявленных нарушениях Заказчика.
Обязанности Заказчика:
Передать Подрядчику в течение 3 (Трёх) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора Рабочую документацию на производство Работ. Передаваемая Рабочая документация должна быть составлена в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и утверждена Заказчиком.
Совместно с Генподрядчиком осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком Работ по настоящему Договору.
Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполняемыми Работами на Объекте.
Совместно с Генподрядчиком участвовать в приемке скрытых работ с подписанием, при необходимости, Актов скрытых работ.
Совместно с Генподрядчиком принять выполненные Подрядчиком Работы, указанные в п.1.5. настоящего Договора, с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты завершения работ по настоящему Договору.
Права Заказчика:
Заказчик вправе запретить производство Подрядчиком работ по монтажу СКС в случае отклонения от проектного решения, технологии производства Работ, неудовлетворительного качества производства Работ.
Заказчик имеет право вносить любые изменения в состав и объемы Работ или в техническую документацию, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты его подписания, сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика, Генподрядчика и Подрядчика на Объекте, с указанием их полномочий. Представители Заказчика осуществляют технический надзор и контроль за выполнением Работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, Рабочей документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.
Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком и Генподрядчиком скрытых работ с подписанием, в случае необходимости, Актов скрытых работ.
В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
В случае если Подрядчик не устранит некачественно выполненные Работы в установленный срок, то Генподрядчику по письменному согласованию с Заказчиком предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих лиц переделать данные Работы. Все расходы, связанные с переделкой некачественных Работ несет Подрядчик. В противном случае эти расходы возмещаются путем удержания Генподрядчиком соответствующих сумм из средств, причитающихся Подрядчику, с отражением данного факта в платежных документах и актах и представлением необходимых документов на сумму удержаний.
Подрядчик немедленно извещает Заказчика и, до получения от него указаний, приостанавливает Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
На Объекте регулярно проводятся совещания по согласованию вопросов, возникающих в процессе Работ. По результатам совещания Заказчиком готовится протокол, который подписывается Сторонами по Договору.
СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются в соответствии с утвержденной Проектно-сметной документацией и фактически выполненными объемами Работ.
Акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 представляются Подрядчиком Заказчику и Генподрядчику не позднее 3 (Трех) рабочих дней после завершения работ, указанных в п. 1.5. настоящего Договора. Согласуются Заказчиком и подписываются Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных работ.
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предъявляются Подрядчиком Заказчику и Генподрядчику с полным пакетом документов (Акты на скрытые работы, сертификаты соответствия). Без предъявления полного пакета указанных документов Акты по форме № КС-2 не рассматриваются и не оплачиваются.
В случае наличия замечаний у Заказчика, Генподрядчик дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, с перечнем необходимых доработок. После устранения замечаний Подрядчик вновь представляет Акты о приемке выполненных работ.
За 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору) Подрядчик передает Заказчику 2 (Два) экземпляра Исполнительной документации и гарантийное письмо о предоставлении Заказчику гарантийного сертификата от производителя оборудования на построенную СКС с гарантийным сроком не менее 15 (пятнадцати) лет. В Гарантийном письме должен быть указан срок предоставления сертификата.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору) Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки предоставленных Услуг (Приложение №3 к настоящему Договору).
В случае не подписания Заказчиком или Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору), а также не предоставления мотивированного отказа от приемки выполненных Работ в сроки, установленные настоящим разделом, считается, что работы приняты Заказчиком и Генподрядчиком без замечаний. Работы подлежат оплате Подрядчику в сроки, установленные настоящим Договором.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения сроков, предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны несут следующую ответственность:
Подрядчик оплачивает Генподрядчику:
При задержке срока сдачи Работ по настоящему Договору по вине Подрядчика – неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)%, включая НДС - 18%, от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней и неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых)%, включая НДС - 18%, от цены настоящего Договора, начиная с 11 (Одиннадцатого) дня за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
за задержку сроков устранения дефектов, за исключением сроков, предусмотренных Рекламационными актами - неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)%, включая НДС 18%, за каждый день просрочки от стоимости работ, в которых обнаружены дефекты. Общая сумма неустойки не может превышать 10 (Десяти)% от цены настоящего Договора, включая НДС-18%.
Генподрядчик оплачивает Подрядчику:
При задержке срока передачи Подрядчику фронта выполнения Работ, указанного в п. 6.3.2. настоящего Договора – неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)%, включая НДС - 18%, от стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки не может превышать 10 (Десяти)% от цены настоящего Договора, включая НДС - 18%.
Указанная в пункте 9.1 настоящей статьи неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
Неустойка удерживается с Подрядчика при расчетах по настоящему Договору.
Неустойка выплачивается на основании письменного требования, подписанного уполномоченным представителем Стороны, имеющей право на его предъявление.
Уплата неустойки не освобождает Сторону, которая нарушила условия настоящего Договора, от исполнения своих обязательств по нему.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, составляющего предмет настоящего Договора, порчи любых результатов Работ или их части, произошедших по вине Подрядчика, до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), несет Подрядчик.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За разглашение банковской и коммерческой тайны Стороны несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ.
Подрядчик гарантирует:
Выполнение Работ в соответствии с Рабочей документацией в сроки, определенные условиями настоящего Договора.
Высокое качество выполняемых работ.
Качество поставляемых материалов и оборудования, соответствующее современному уровню.
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в Гарантийный период.
Бесперебойное функционирование оборудования при условии его надлежащей эксплуатации.
Гарантия на используемые материалы и результат Монтажных работ действует не менее 15 (пятнадцати) лет (гарантия производителя СКС) от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований о которых ему сообщил в письменном виде Подрядчик при сдаче выполненных Работ.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются:
Сохранять режим конфиденциальности в отношении условий настоящего Договора и всей информации, полученной в связи с ним. Стороны не вправе раскрывать эту информацию третьей Стороне без предварительного письменного согласия на то другой Стороны за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Подрядчик несет ответственность за действия своих сотрудников на территории Объекта в соответствии с нормами гражданского, административного и уголовного законодательства, действующего на территории России.
Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
Настоящее обязательство по исполнению обеспечения конфиденциальности данных исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия Договора».
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчетов.
Стороны принимают меры к урегулированию возникающих споров путем переговоров.
В случае не достижения согласия в 30 (Тридцати) дневный срок от даты получения одной из Сторон от другой Стороны письменной претензии, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Генподрядчика и Подрядчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:
задержки Подрядчиком срока начала Работ по настоящему Договору более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика
многократного несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ
При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик уведомляет об этом Генподрядчика и Подрядчика за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.
Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика в случаях:
остановки Заказчиком или Генподрядчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней
Подрядчик уведомляет Генподрядчика и Заказчика о расторжении настоящего Договора не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, и Стороны проводят взаиморасчеты.
Во всех случаях расторжения настоящего Договора Генпорядчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, включая НДС-18%, не позднее 5 (Пяти) дней до даты расторжения настоящего Договора.
ФОРС – МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 45 (Сорока пяти) календарных дней, Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без уплаты штрафов и/или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов за период до дня наступления форс-мажорных обстоятельств и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.
Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в п. 15 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения.
Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и банковских реквизитов.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен на русском языке, в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и содержит вместе с Приложениями 32 (Тридцать два) листа. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Ответственными исполнителями по настоящему Договору являются:
На этой странице собраны образцы документов, которые необходимы при проведении высотных работ. Это акты, наряды, допуски и ППР .
Друзья, нужны ваши комментарии . напишите, нашли ли вы то, что искали, а если не нашли - напишите что. Мы хотим чтобы в библиотеке были все возможные документы.
Часто при выполнении работ требуется оформление разных документов. И ещё чаще их нет под рукой. Здесь представлена библиотека документов, необходимых для подготовки и проведения высотных работ. Вы можете скачать их абсолютно бесплатно. На сегодняшний день Вы можете встретить диаметрально разное отношение к бумагам у вашего заказчика: могут не попросить ничего, могут попросить наряд-допуск, а могут и протащить через все этапы максимально сложным путём. Рассмотрим максимум того, что может потребовать заказчик от производителя работ.
Как выглядит процедура оформления высотной работы?
Акт-допуск выдается и подписывается заказчиком. В тяжелых случаях прораб, назначенный приказом, подписывает акт-допуск во всех службах заказчика: охрана труда, пожарная охрана, охрана окружающей среды и т.д. с указанием специфики работ и мер безопасности (огневые работы, работы на высоте, используемая техника, уборка мусора и т.д.)
Акт приема-передачи фронта работ. Составляется между Заказчиком и Подрядчиком.
Приказ о назначении ответственного (кто будет инструктировать и подписывать все журналы, акты и наряды). У ответственного должны быть действующие корочки по охране труда, если проводятся огневые работы - корочки по пожарной безопасности . Могут попросить корочки по организации высотных работ .
Наряд-допуск оформляет ответственный, назначенный приказом ( подписывает наряд-допуск начальник по ТБ/главный инженер/ген. директор)
У всех высотников, сварщиков, электриков должны быть действующие корочки по всем производимым видам работ .
Журналы по Т.Б. (с росписями за проведенный инструктаж). Журнал инструктажа по Т.Б. лучше иметь новый на каждый объект. Все журналы должны быть прошиты и с печатью. Могут потребовать самые разные журналы - по пожарной безопасности, электро-безопасности и т.д.
Проект (план) производства работ ( ППР ).
Рассмотрим все бумаги подробно:
Наряд-допуск повышенной опасности - скачать образец наряда-допуска на проведение высотных работ повышенной опасности (5367 downloads )
Внимательно отнеситесь к корочкам - допуск высотника с недействующими корочками перекладывает ВСЮ ответственность на вас. Поддельные корочки - ответственность самого высотника.
Журналы по ТБ. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте является журналом по форме, которая указана в Приложении 6 к ГОСТ 12-0-004—90 «Система стандартов безопасности труда».Этот стандарт указывает порядок и формы обучения и методы проверки знаний по безопасности труда и иных видов деятельности сотрудников, руководителей, служащих, учащихся и специалистов. Лучше их купить заранее, есть в книжных магазинах. Но если нужно завтра утром, то можно распечатать и прошить. Главное - нитку, которой будете прошивать, завязать сзади, заклеить кусочком бумаги, туда поставить печать и подпись начальника по ТБ/главного инженера/ген. директора. Обычно спрашивают журнал первичного (вводного) инструктажа и на рабочем месте. Можно оба инструктажа заполнить в один журнал, можно сделать два отдельных.
ППР расшифровывается как Проект Производства Работ, хотя часто встречается расшифровка как План П Р, но это неверно. Скачав файлы из нашей библиотеки Вы легко подстроите шаблоны под выполнение Ваших высотных работ как то:
монтаж металлоконструкций
фасадные работы
подъем грузов
любые другие высотные работы
Обычно ППР составляется следующим образом :
Знакомимся с инженером по ТБ заказчика и вежливо, но настойчиво узнаём у него детальные требования к ППР .
Скачиваем файл образец ППР .
Заполняем титульный лист.
Раздел 1 - Общие положения - годится для всех высотных работ.
Раздел 2,3,4 - кратко описываем конкретный вид работы.
Если нужен объём - скачиваем инструкции, межотраслевые или МЧС, и добавляем сколько надо.
Добавляем приложения - какие требует инженер по ТБ заказчика.
Редактируем оглавление.
Для объёма - выжимки из межотраслевых правил - редактируются под конкретный вид работ - скачать выжимки из Межотраслевых правил для ППР (1223 downloads )
Обнаружена ошибка. Такой страницы не существует.
404 Категория не найдена
Вы не можете посетить текущую страницу по причине:
просроченная закладка/избранное
поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта
пропущен адрес
у вас нет права доступа на эту страницу
Запрашиваемый ресурс не найден.
В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка.
Пожалуйста, перейдите на одну из следующих страниц:
Скачать бланк акта сдачи-приемки работ в ms excel образец
ГАММАПЛУССБ.РУ / thread / Акт приема передачи фронта работ образец | Просмотров: 26603 | #60948
По завершению дел или же выборочному окончанию дел, Субподрядчикпередает набор исправной документации в 5 (5) экземплярах, составленной от личика 6: ходатайство об уточнении размера исковых требований образец. В этой связи он принял к сведению, при формировании стоимости и слова уговора все отличительные черты объекта, строительной площадки и грядущего размера производимых работ. А именно, клиент должен в установленные уговором сроки при участии поставщика осмотреть и принять сделанную работу (ее итог), а при обнаружении отступлений от уговора, портящих итог работы, либо других дефектов в работе безотлагательно объявить про это поставщику и оговорить их в акте приемки дел акт приема передачи фронта работ образец .
Оформляется на основании актов приемки-передачи оборудования в установка ОС-15: по электрике ведомостью смонтированного электрооборудования по форме 5 ВСН 123 90 по автоматике в случайной форме АПТ, АГТ и ГПТ Ведомость смонтированных устройств и оборудования АУПТ по прибавлению 27 Методические советы ВНИИПО ПС, СГО, СОП и охранка Ведомость смонтированных приемно-контрольных устройств, сигнально-пусковых приборов, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС по прибавлению 16 пособия к РД 78. В случае если есть шанс, замените данный акт на шаблонный ОСР, в случае если его так настоятельно просят, напрямик в форме зачеркните генподрядчик и пропишите поверх тех. надзор, ибо содержание форм и их подстрочников невозможно поменять, хотя можнож вычеркнуть и вписать собственно необходимо. Выявление дел по просьбе тогда оплачивается им в добавок. При всем этом личиками, уполномоченными на формирование указанного Акта, считаются: иСубподрядчика, сознательные за службу охраны труда и соблюдение верховодил техники защищенности инженер по охране труда и техники сохранности на Объекте. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО Проводкам ВСН123 90 считается единой для всех кабелей, а кабель 1000В и повыше считается как правило питающим, и, обычно, выходит с 1-го строения в иное, по эстакаде либо ныряет в траншею и т.
Скачать бланк акта сдачи-приемки работ MS Excel, образец заполнения формы акта выполненных услуг.
Акт-допуск на производство работ – документ, который составлен. На территорию заказчика, указывают фронт работ и отметки, по которым. Акт приема-передачи трудовых книжек · Акт скрытых работ по электрике · Акт .
2012 Новый раздел - "Образцы форм исполнительной документации". Некоторые требуют оформлять акт так называемой приемки или. Будут лишь ведомственные акты передачи работ от одной организации – другой. Фронта работ строителями и выполнения в
Агентство владеет необыкновенным правом в отношении всех и всех которые были использованы, исследований и прочих объектов, приготовленных Агентством во время выполнения реального Уговора и/либо по вопросу ним и переданных Клиенту в хоть какой форме (даже в электронной форме). Тесты на крюки делается лишь для светильников и люстр весом наиболее Сто кг. Риск нечаянной погибели либо нечаянного дефекты которые были использованы, итога произведенных дел, и еще прямые обязанности по обеспечиванию сохранности и целостности которые были использованы в последствии подписания Гранями Актов сдачи приемки переходного ансамбля дел по монтажу систем фасадов на Объекте, несет передает Субподрядчику по акту право использования строительной площадкой, согласованной в пределах между, нужных для соответствующего и оперативного исполнения Дел, складирования которые были использованы и оборудования сообразно притязаниям истинного Уговора .
Проложенный в траншее кабель обязан быть присыпан первым слоем территории, уложена механическая охрана или же сигнальная лента, после этого адептами электромонтажной и строительной организаций общо с адептом клиента обязан быть сделан осмотр магистрали с составлением акта на спрятанные работы, и, объяснив ему, собственно прокладка кабеля со всеми присыпками, оборонами и т . Практически всегда бывает большое количество замечаний от авторского надзора, эксплуатации и технадзора и самое трудное данное отразить данное в журнальчиках и подписать акт, ибо поначалу устанавливают, а позже наблюдают, как подобрали
Акт-допуск на производство работ образец акта-допуск на
Акт приема передачи фронта работ образец. Оценка: 66 / 100 Всего: 24 оценок.
Другие новости по теме:
- Методическая разработка воспитательного мероприятия и её анализ. Кроме того, можно поместить образцы эмблем схем, рисунков некоторые .
- Внеклассное мероприятие по теме «Наркотики: мифы и реальность» было. Прослеживается актуальность темы, соответствие воспитательных .
- Суще6ствует стандартный типовой образец, по которому чаще всего заключается Договор безвозмездного пользования жилым помещением, скачать .
- Анализ воспитательного мероприятий Примерная программа изучения ученического коллектива. Аналіз выхаваўчай работы за навучальны год.
Акт приема передачи фронта работ
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц национализация, производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей настоящего кодекса. У работодателей, приостановка работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка. Признание конституционным судом российской федерации не соответствующим конституции российской федерации закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в конституционный суд российской федерации.
Акт приема передачи фронта работ
Действия сторон коллективного трудового спора, соглашения и решения, принимаемые в связи с рассмотрением и разрешением этого спора, оформляются протоколами представителями сторон коллективного трудового спора, примирительными органами, органом, возглавляющим забастовку. Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда.
Результат поиcка: акт приема- передачи фронта работ. Акты приема-сдачи работ, услуг, передачи оборудования, возмещении расходов связанных с. В даном разделе представленны образцы актов приема-передачи работ, улуг, материалов, которые часто используются как подтверждение выполнения. А у нас в организации например акт приема передачи фронта работ не нумеруют и не регистрируют, это правильно или нет? при отсутствии акта приема-передачи фронта работ, акты выполненных работ к оплате приниматься не будут. Как и многие другие типы документов, акт приема-передачи выполненных работ составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую. Составление дефектных ведомостей, калькуляции затрат на строительство и ремонт, подготовка актов прима-передачи строительных работ. Замеры фронта. Акт, акты типовые шаблоны, формы, тексты, проекты, примеры, образцы, бланки. Акт о приеме работ, выполненных по трудовому договору, заключенному на. Акт приема-передачи фронта работ - скачать. Реестр исполнительной документации - скачать. Исполнительная документация в строительстве акт приема-передачи фронта работ на объекте капитального строительства. Акт приема-передачи фронта работ на объекте капитального строительства приложение по договору от марта г. Акт передачи фронта работ г. Санкт-петербург марта г. Комиссия, в составе представителя.
Не сокращается продолжительность работы смены в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.
