Образец искового заявления о предоставлении земельного участка - Исковые заявления - Шаблоны примеры - mirshablonov.my1.ru
Понедельник, 05.12.2016, 23:37
MirShablonov.my1.ru
Главная | Шаблоны примеры | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Инструкции информация практика [100]
Протокол [95]
Характеристика [127]
Акт о событии [162]
Договоры образцы [269]
Исковые заявления [110]
Заявления ходатайства [184]
Ходатайство в суд [14]
Претензии [63]
Трудовые отношения [140]
Резюме [105]
Регистрация [17]
Оформление решений [58]
Письма, записки [147]
Анкеты опросы [73]
Автобиография пример [6]
Доверенности [102]
Сопровождение бизнеса [46]
Жалобы на противоправные действия [47]
Декларации [63]
Бытовые сделки [22]
Распоряжения подчиненным [101]
Молодому руководителю [100]
Как правильно заполнять приказы [102]
Утверждение [85]
Утверждение форм [69]
Прием на работу [80]
Основные приказы [73]
Назначение ответственного [67]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 148
Статистика

Онлайн всего: 13
Гостей: 13
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Исковые заявления

Образец искового заявления о предоставлении земельного участка

Образец искового заявления «Исковое заявление о признании решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность недействительным»

&bull Примерный образец искового заявления о признании решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность недействительным .

&bull Важно: обращаясь в суд с исковым заявлением о признании решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность недействительным . не пренебрегайте помощью профессиональных юристов (адвокатов).

&bull Этот примерный образец искового заявления о признании решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность недействительным подготовлен для Вас специалистами МЦПИ Планета Закона . которые готовы не только составить исковое заявление с учётом Вашей конкретной ситуации, но и дать Вам юридическую консультацию относительно порядка подачи искового заявления и линии поведения в суде, а также, при необходимости, обеспечить защиту Ваших законных интересов при рассмотрении Вашего искового заявления.

В ___________________________________

(наименование суда)

_____________________________________

Истец: _______________________________

_____________________________________

Образцы исковых заявлений по земельным спорам

Образцы исковых заявлений по земельным спорам можно загрузить в удобном для вас формате или открыть их в виде шаблона G oogle (опция доступна при наличии Google аккаунта. при переходе нажмите на кнопку Использовать шаблон). Также вы можете загрузить все образцы в виде архива ZIP.

Возмещение убытков, причиненных изъятием земли

Признание недействительным решения об изъятии земли и возмещение убытков

Признание права на получение земельного участка и признание недействительным отказа в предоставлении земельного участка

Определение порядка пользования земельным участком

Устранение нарушения прав собственника земельного участка, не связанного с лишением владения

Исковое заявление собственника земельного участка (землепользователя, землевладельца) в суд общей юрисдикции о предоставлении ему равноценного земельного участка и возмещении убытков по причине невозможности использования земельного участка вследствие установления публичного сервитута

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении равноценного земельного участка и возмещении убытков по причине невозможности использования земельного участка вследствие установления публичного сервитута

Установление публичного сервитута привело к невозможности использования земельного участка Истцом, что выражается в следующем: _________________________ и подтверждается _________________________.

В связи с этим Истцу причинены убытки в виде _________________________ в размере _____ (_______________) рублей, что подтверждается _________________________.

Согласно п. 7 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с п. 8 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. п. 7 и 8 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Обязать Ответчика предоставить Истцу равноценный земельный участок взамен земельного участка, обремененного публичным сервитутом.

2. Взыскать с Ответчика _____ (____________) рублей, составляющих убытки в виде _________________________, причиненные невозможностью использования земельного участка, обремененного публичным сервитутом.

Приложения:

1. Документ, подтверждающий статус Истца как собственника земельного участка (землепользователя, землевладельца).

2. Документ, подтверждающий стоимость земельного участка.

3. Документ, подтверждающий установление публичного сервитута.

4. Документы, подтверждающие невозможность использования земельного участка.

5. Документы, подтверждающие причинение убытков.

6. Расчет суммы исковых требований.

7. Копия требования Истца от "___"__________ ____ г. N _____.

8. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования Истца.

9. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.

10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

11. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, при цене иска до 20 000 рублей составляет 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей, от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей, от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей, свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей.

Вы можете скачать образец искового заявления о взыскании убытков за непринятие решения о предоставлении земельного участка в текстовом формате

В арбитражный суд ______________________

Истец: _________________________________

(наименование или Ф.И.О.

предпринимателя)

адрес: _________________________________

_______________________________________,

(для предпринимателя: дата и место

рождения, место работы или дата

и место государственной регистрации

в качестве предпринимателя)

телефон: ___________, факс: ___________,

эл. почта: _____________________________

Представитель истца: ___________________

(данные с учетом ст. 59 АПК РФ)

адрес: ________________________________,

телефон: ___________, факс: ___________,

эл. почта: _____________________________

Ответчик: ______________________________

(исполнительный орган государственной

о предоставлении земельного участка по истечении срока

действия решения о предварительном согласовании

места размещения объекта

"____"__________ _____ г. ответчиком было принято решение N

___________ о предварительном согласовании места размещения

______________________, утвердившее выбор земельного участка площадью ____.

(наименование объекта)

На основании указанного решения ответчика истцом были осуществлены следующие улучшения земельного участка: _____________________________, что подтверждается _______________________.

"___"__________ _____ г. истек срок действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта и, поскольку в нарушение п. 1 ст. 31 Земельного кодекса РФ ответчиком не принято решение о предоставлении земельного участка для строительства, истец понес убытки в виде __________________________ в размере ________ (__________________) рублей, которые складываются из следующего: _____________________________, что подтверждается: ___________________________.

Согласно абз. 3 п. 8 ст. 31 Земельного кодекса РФ в случае, если по истечении срока действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта решение о предоставлении земельного участка не было принято, лица, права которых были ограничены, вправе требовать возмещения от исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего предоставление земельных участков, понесенных убытков.

Согласно ст. 16 Гражданского кодекса РФ убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

На основании изложенного и руководствуясь абз. 3 п. 8 ст. 31 Земельного кодекса РФ, ст. 16 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 125 - 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, прошу:

взыскать с ответчика убытки в виде _______________________, причиненные непринятием решения о предоставлении земельного участка по истечении срока действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта, в размере _______ (__________________) рублей.

Приложение:

1. Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта от "____"__________ _____ г. N _______.

2. Документы, подтверждающие убытки, понесенные истцом.

3. Расчет суммы исковых требований.

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

6. Доверенность представителя от "____"__________ _____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

7. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "____"__________ _____ г. N ___.

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <1>.

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"____"__________ ____ г.

Истец (представитель):

________________/__________________________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

<1> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, см. в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

(указать о чем: об уплате штрафа (за что), о возмещении ущерба, о

возврате денежных сумм, товара в натуре и пр.)

Поскольку единой формы претензии на все случаи жизни не существует,

излагается она в вольной форме, но из содержания претензии должно быть

четко понятно, кто, почему и чего хочет.

В тексте претензии должны присутствовать такие данные:

- на чем основаны отношения адресатов претензии: договор, гарантий-

ное письмо, иные обязательства

- что конкретно нарушено потенциальным ответчиком и в какой мере

- ссылки на конкретные условия обязательств, нарушение которых выз-

вало претензионное требование

- сумма требований с расчетом (если расчет претензионных требований

достаточно громоздкий по объему, его можно вынести в приложение к претен-

зии)

- желательно в претензии дать ссылки на нормы законодательства, в

соответствии с которыми заявитель претензии обосновывает свои требования:

ГК - прямые и косвенные убытки, упущенная выгода и т.п. Положения о пос-

тавках: различные виды имущественной ответственности, обязанности по не-

допоставкам, по качеству и количеству продукции (товаров) и т.п. Уставы

и Кодексы видов транспорта и др.

- в обоснованной претензии существо требований должно быть изложено

в жесткой (но вежливой!) форме, с четкой позицией (без или-или) с предуп-

реждением о последующем обращении за защитой своих моральных и имущест-

венных прав и интересов в арбитражный суд в случае неудовлетворения пре-

тензии или нерассмотрения ее в установленном порядке (если, конечно, сам

заявитель чист перед адресатом претензии).

- к претензии должны быть приложены документы (копии их), обосновы-

вающие претензионные требования, или должна быть ссылка на то, что все

документы (можно перечислить их) для рассмотрения претензии у адресата

имеются.

У заявителя обязательно должен остаться след о направлении претен-

зии: квитанция об отсылке заказного (или с уведомлением о вручении) поч-

тового отправления или отметка (со входящим номером и датой, печатью

(штампом), подписью должностного лица) организации - адресата о получении

материалов претензии (на другом экземпляре претензии).

Адрес:________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

на сумму ________ рублей

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от

__________19__г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала

подрядных работ, которые были определены договором N____ от

________19__г.

Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за

нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву

сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.

Нашу претензию N_____ от ________19__г. Ответчик не признал,

ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала

производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными,

так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.

Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с

Руководитель (Заказчика) (подпись)

М.П.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик

обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и

несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор

считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком

соглашения по всем существенным условиям).

Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями,

организациями и гражданами и между гражданами.

Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении

работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на

капитальное строительство и других договоров.

Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы

предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом

случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего

определенную специфику. В частности, согласно статье 376 ГК РСФСР

признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,

напротив, допускается расширение прав по сравнению с теми, которые

Груз (товар) поступил на ___________________________________(склад, ба-

зу, магазин) на автомашине N ______________ в сопровождении водителя-экспе-

дитора тов.___________________________________ подведомственного Вам автоп-

редприятия.

При приемке груза (товара) по количеству была выявлена недостача ______

_____________________________________(наименование недостающего груза) на

сумму ______________________рублей, о чем была сделана отметка в товар-

но-транспортной накладной N_____________ от ____________________19___г. а

также составлен акт N ______________ от ____________________19___г.

Приемка груза (товара) производилась с участием представителя незаинте-

ресованной организации тов. ___________________________________ по доверен-

ности N_______________ от ____________________19___г. и в присутствии во-

Источники: www.lexpages.ru, infometer.org, obrazec.org, iskovoezayavlenie.ru, mirrf.narod.ru

Категория: Исковые заявления | Добавил: kapokatya (09.08.2015)
Просмотров: 130 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск